Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Nexbouw Management

Egelstraat 6, 4715 GT Rucphen

KvK: 90570588

BTW: NL004827068B45

Artikel 1 – Definities

Nexbouw Management levert diensten op het gebied van bouwbegeleiding, bouwmanagement, bouwcoaching, bouwkundige keuringen, opleverkeuringen en uitvoerende werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Nexbouw Management.

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de offerte.

Artikel 4 – Uitvoering werkzaamheden

Werkzaamheden worden naar beste inzicht en vakmanschap uitgevoerd. Opgegeven termijnen zijn indicatief.

Artikel 5 – Bouwkundige keuringen en opleverkeuringen

Inspecties en rapportages zijn momentopnames gebaseerd op zichtbare gebreken. Verborgen gebreken vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nexbouw Management.

Artikel 6 – Bouwmanagement en bouwbegeleiding

Nexbouw Management adviseert en begeleidt opdrachtgevers, maar is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van derden zoals aannemers of leveranciers.

Artikel 7 – Uitvoerende werkzaamheden

Meer- en minderwerk kan leiden tot aanpassing van planning en kosten.

Artikel 8 – Betaling

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Artikel 9 – Annulering

Na ondertekening van de overeenkomst kan een opdracht niet kosteloos worden geannuleerd. Reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden worden in rekening gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Nexbouw Management is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht dan wel het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordtuitgekeerd.

Artikel 11 – Overmacht

Nexbouw Management is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen als gevolg van overmacht.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

Rapportages, adviezen en documenten blijven eigendom van Nexbouw Management.

Artikel 13 – Geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.